+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор строительного подряда на стороне подрядчика образец заполненный

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Согласно пункту 1 статьи ГК РФ , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда. Договор с бригадой. Документы в строительстве

Договор строительного подряда из материалов Подрядчика

Договором подряда на выполнение строительных работ заказчик устанавливает для подрядчика обязанность в определенный срок построить объект или произвести строительные работы. Рассмотрим образец договора подряда на строительные работы, который можно скачать. Документ обязательно должен содержать существенные условия.

Причем сторонам следует согласовать их до его подписания. В противном случае, при возникновении судебного спора, договор могут признать незаключенным. Это означает отсутствие у заказчика возможности потребовать от подрядчика исполнения обязательств и применить санкции, предусмотренные условиями договора.

Подобные возможности будут отсутствовать и у подрядчика. ВАС РФ ранее уже разъяснял возможные последствия в своем информационном письме от Но стороны могут подтвердить действие условий договора, в частности, путем полного или частичного исполнения. Но в этом случае нельзя будет требовать от судей признать договор незаключенным, когда действия противоречат принципу добросовестности. ВАС РФ в информационном письме от То есть в части несогласованных, но исполненных условий теряется необходимость дополнительного страхования.

Кроме того, судьи считают существенным условие о цене работ пост. АС Дальневосточного округа от Несогласование иных условий не повлечет к незаключенности договора.

Но при оформлении все же уделите им внимание. Подробное и точное их описание позволит в будущем избежать финансовые издержки и судебные разбирательства. Внимательно рассмотрите условия, которые предлагает подрядчик. Это могут быть условия:. Обратите внимание: при отказе подрядчику во включении предложенных им условий в договор, судьи могут посчитать его не содержащим существенное условие.

Подрядчик вправе заявлять такие условия при согласовании договора п. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в пункте 1. Техническую документацию разрабатывает Подрядчик и передает ее на утверждение Заказчику не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Состав и содержание технической документации: проект строительства, план строительного участка, технико-экономическое обоснование, поэтажные чертежи, пояснительная записка и другие материалы, необходимые для осуществления строительства.

Общая цена всех работ, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, является твердой и составляет сумму в размере 5 Пять миллионов руб. Цена договора включает в себя все без исключения издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе производственные и эксплуатационные затраты, накладные расходы, стоимость материалов, оборудования, зарплату, фискальные отчисления, налоги, сборы, командировочные, суточные и отпускные расходы, стоимость ГСМ, обслуживания и ремонта техники и оборудования, стоимость временных материалов.

Расчет цены по настоящему договору приведен в смете на строительство приложение 1 к настоящему договору. Ошибки, сделанные Подрядчиком при расчете расценок, указанных в смете, полностью относятся на счет Подрядчика и не являются основанием для изменения цены договора.

Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком работу в двухдневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в пункте 2. Настоящий договор заключен на срок до 17 августа года. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от суммы договора и пени из расчета 0,5 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации или обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах, Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 процентов от суммы договора.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном претензионном порядке. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 14 календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены полностью или частично , Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд. Если в претензионном порядке согласие между Сторонами не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в пункте 3. Испытания проводит Подрядчик в присутствии представителей Заказчика в течение 30 рабочих дней с момента окончания работ.

В срок три дня с даты получения извещения о завершении промежуточного этапа строительства Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа. Заказчик обязан приступить к приемке всей работы завершенного строительства объекта в срок три дня с даты получения положительного результата предварительных испытаний.

Васильевои со стороны Подрядчика. Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку в срок до 17 августа года. Подрядчик обязан самостоятельно выполнить следующие мероприятия по подготовке строительной площадки к выполнению работ:. Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению заключить договор с инженером инженерной организацией в целях осуществления контроля за ходом работ и или принятия решений по настоящему договору от имени Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о назначении инженера инженерной организации.

О функциях, полномочиях инженера инженерной организации в связи с исполнением настоящего договора Заказчик письменно уведомляет Подрядчика посредством предоставления доверенности представителя представителей инженера инженерной организации.

Подрядчик обеспечивает оформление и в течение срока выполнения настоящего договора сохранение в силе договоров страхования ответственности Подрядчика за вред, причиненный при осуществлении строительства другим лицам, на сумму 3 руб. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет с даты подписания акта сдачи-приемки завершенного строительства объекта. Если во время производства работ или в течение гарантийного срока на объекте или любой части объекта будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия недостатки , за которые Подрядчик не несет ответственности, Заказчик в разумный срок вправе направить Подрядчику уведомление, в котором он перечислит такие недостатки дефекты.

В течение 10 рабочих дней с момента получения такого уведомления Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему договору об устранении таких недостатков за счет Заказчика. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Тверь, ул. Московская, д. Ленинградская, д. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Для оформления рассматриваемого в статье документа вам будет полезно Руководство по составлению договоров подряда на строительство в РФ письмо Минстроя России от Оно представляет собой методическое пособие по разработке и составлению договоров подряда по строительству жилья, а также объектов производственного и культурно-социального назначения.

Руководство не является обязательным к применению. Но оно содержит примеры договор подряда на выполнение строительных работ и конкретные формулировки тех или иных их пунктов. Также можете воспользоваться Международными условиями договора о строительстве г. Документ разработан Международной федерацией инженеров-консультантов. Он также не обязателен к применению. Как правило, им руководствуются при строительстве с иностранным участием. Хотя некоторые его положения пригодятся и во внутрироссийском строительстве.

Москва, Новодмитровская ул. Политика обработки персональных данных. Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами программы БухСофт. Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе!

Вся первичка в реестре Учета покупок без ручного ввода! Статьи Договоры ГПХ. Как составить договор подряда на выполнение строительных работ: образец. Темы: Договоры ГПХ. Читайте в статье: Существенные условия договора подряда на строительные работы Иные условия договора подряда строительных работ Образец договора подряда на выполнение строительных работ Руководства для заключения договора подряда на строительные работы.

Попробуйте специальные онлайн-сервисы от компании БухСофт для ведения бухгалтерского и налогового учета в вашей отрасли. Вложенные файлы Доступно только авторизованным пользователям. Вход в программы. Персональные скидки, подарки и бесплатные сервисы при заказе обратного звонка.

Электронная отчетность Возможности Тарифы. Возможности Тарифы. Новое в году. Бухгалтерские и налоговые изменения Изменения для бухгалтера с года. Изменения по НДС с года. Производственный календарь Изменения в трудовом законодательстве Новшества для малого бизнеса Как подтвердить основной вид деятельности.

Договор строительного подряда

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 три миллиона девятьсот тысяч рублей. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение если они выявлены.

Скачать бланк договора строительного подряда . стороны Подрядчика и генеральным директором А.С. Глебвой со стороны.

Как составить договор подряда на выполнение строительных работ: образец

Договором подряда на выполнение строительных работ заказчик устанавливает для подрядчика обязанность в определенный срок построить объект или произвести строительные работы. Рассмотрим образец договора подряда на строительные работы, который можно скачать. Документ обязательно должен содержать существенные условия. Причем сторонам следует согласовать их до его подписания. В противном случае, при возникновении судебного спора, договор могут признать незаключенным. Это означает отсутствие у заказчика возможности потребовать от подрядчика исполнения обязательств и применить санкции, предусмотренные условиями договора. Подобные возможности будут отсутствовать и у подрядчика. ВАС РФ ранее уже разъяснял возможные последствия в своем информационном письме от

Договор строительного подряда образец заполненный

Устава, положения. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист.

Бесплатная юридическая консультация! Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г.

Законодательная база Российской Федерации

В шапке данного договора стороны должны в первую очередь указать адрес строительства и тип объекта. Также стороны должны вписать согласованную сумму оплаты работ Подрядчика. Стороны обязаны внимательно ознакомиться с разделами, описывающими их права и обязанности. В данных разделах предусмотрено указание четких сроков сдачи работ Подрядчиком. Также более детально порядок выполнения строительных работ и сроки завершения строительства прописываются в разделе 5 договора о подряде. В договоре в отдельном порядке указываются условия проведения коммуникаций и порядок их согласования с органами власти.

Договор подряда

В начале договора обязательно должны быть указаны основные данные обеих сторон. Также стороны указывают номера приложений, в которых прописывают техническое задание и смету работ. Данный раздел договора также приводит перечень всей сопроводительной технической документации, сроки и порядок оплаты работ, и период действия соглашения. В следующем разделе договора определены основные права Подрядчика и Заказчика. В данном разделе подрядчик имеет право указать сумму доплаты за выполненную работу, если расходы Подрядчика при выполнении работ превышают те, что были заложены в смету. Также стороны могут прописать в данном разделе все дополнительные услуги, которые могут понадобиться в процессе работы. Договор предусматривает описание порядка сдачи работ Подрядчиком. Приемка результатов работ должна происходить только за счет Заказчика.

Скачать бланк договора строительного подряда . стороны Подрядчика и генеральным директором А.С. Глебвой со стороны.

У нас вы можете скачать бесплатно в ворде образец и бланк договора строительного подряда. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную подрядчиком работу. Глебовой , действующего на основании устава , с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:.

Закрыть закон о банках банковской деятельности фз 62 о гражданстве Арбитражный процессуальный кодекс АПК РФ Закон РФ О налогах наимущество физических лиц федеральный закон об автомобильных дорогах закон о правовом статусе иностранцев закон о лицензировании деятельности закон о военнослужащих федеральный закон о дорогах Закон о милиции РФ Бесплатная консультация. Формы документов Купля-продажа, поставка, контрактация Мена Дарение Аренда, лизинг, прокат Выкуп арендованного имущества Аренда объектов нежилого фонда Аренда жилых помещений Аренда земли Арендная плата Лизинг Прокат Безвозмездное пользование Подряд, строительный подряд Договоры о выполнении НИОКР Возмездное оказание услуг Перевозка, транспортная экспедиция Заем, товарный и коммерческий кредит Кредитный договор Банковский вклад, банковский счет Хранение Добровольное страхование Личное страхование Обязательное страхование Имущественное страхование Медицинское страхование Другие шаблоны договоров Поручение, комиссия и агентирование Доверительное управление имуществом Договор коммерческой концессии Договор о совместной деятельности Публичный конкурс Трудовой договор. Формы документов Аренда, лизинг, прокат Подряд, строительный подряд Договор строительного подряда образец.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Леокадия

    Не уверена, что в жизни данный механизм работает у нас

  2. Иларион

    Лжец и продажный кремлёвский пропагандон унылый и бесполезный

  3. Иван

    Тарас, ну вы рассмешили меня. Ментам должно стать СТЫДНО? Они что, знают что такое стыд?